6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
TBK Madde 477 — d. Eserin kabulü
Bu maddeye atıf yapan 1.002 karar
MADDE 477- Eserin açıkça veya örtülü olarak kabulünden sonra, yüklenici her türlü sorumluluktan kurtulur; ancak, onun tarafından kasten gizlenen ve usulüne göre gözden geçirme sırasında fark edilemeyecek olan ayıplar için sorumluluğu devam eder.
İşsahibi, gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse, eseri kabul etmiş sayılır.
Eserdeki ayıp sonradan ortaya çıkarsa işsahibi, gecikmeksizin durumu yükleniciye bildirmek zorundadır; bildirmezse eseri kabul etmiş sayılır.
e. Zamanaşımı
Bu maddeyi uygulayan kararlar
- · 2025/1187 E. · 2026/1103 K.14.10.2026Davalı vekili; taraflar arasında yapılan 22/07/2005 tarihli eser sözleşmesi uyarınca yapım işleri geçici kabul tutanağının düzenlendiğini, 26/07/2007 tarihli durum tespit tutanağındaki eksikliklerin verilen süre içerisinde davacı tarafça tamamlanmadığını, ilave
- · 2023/1142 E. · 2026/2208 K.08.10.2026Davalı vekili savunmasını ve iddialarını ispat yönünde; Taraflara ait ticari defter ve kayıtlar, müvekkili tarafından keşide edilen İzmir 31. Noterliği 09/08/2019 tarihli, 19006 yevmiye numaralı ihtarname, tebliğe ilişkin kayıt ve belgeler, Atıfbey Mahallesi Mu
- · 2026/11 E. · 2026/70 K.07.10.2026Taraflar arasında görülen davanın yerel mahkemece yapılan yargılaması sonucunda verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulmuş olup, duruşmasız olarak dosya üzerinde yapılan inceleme ve istinaf talepleriyle sınırlı olarak yapılan değerlendirme sonunda; GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜ
- · 2024/264 E. · 2026/682 K.30.09.2026Davalının dayandığı TTK'nın 23/1-c maddesindeki iki günlük ihbar süresi, tacirler arasındaki satış ve mal değişimine ilişkin özel bir düzenlemedir. Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'nin 05/05/2016 tarihli, ... E.... K. sayılı kararında da belirtildiği üzere eser sözle
- · 2024/460 E. · 2026/900 K.29.09.2026Davalılar vekili; " müvekkilleri ile davacı arasında "... parsel sayılı "..." şeklindeki taşınmazın restorasyon işi için sözleşme imzalandığını, bahse konu restorasyon için ... Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının raporu ile restorasyo
- · 2019/292 E. · 2026/667 K.22.09.2026Davalı ... Şirketi vekili cevap dilekçesinde özetle; Müvekkili alt yüklenici ile davacı işverenin aralarında ... adlı kazı- istinat duvarları- kaba yapı- ince yapı ve bitirme- elektrik- mekanik- peyzaj- alt yapı işleri sözleşmesi yaparak anahtar teslim sabit gö
- · 2025/651 E. · 2026/697 K.18.09.2026Dava, davacı tarafından sunulan laboratuvar analiz hizmeti karşılığında düzenlenen faturadan kaynaklanan alacağın tahsili amacıyla başlatılan Ankara Batı İcra Müdürlüğünün ....... E. Sayılı dosyasına yapılan itirazın haklı olup olmadığı, alacağın likit olup ol
- · 2023/599 E. · 2026/631 K.17.09.2026Davalı vekili cevap dilekçesinde; taraflar arasındaki sözleşmeler uyarınca, davacı tarafın yükümlülüklerini gerektiği gibi yerine getirmediğini, müvekkilinin ... ... bulunan maden sahasındaki işlerin davacı tarafından görülmesi amacıyla taraflar arasında 01.04.
- · 2024/892 E. · 2026/915 K.11.09.2026Davalılar vekili özetle; davalılar tarafından Sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerin eksiksiz olarak yerine getirildiğini, ancak davacının uyarılmasına karşın Sözleşme kapsamındaki edimlerine aykırı davrandığını, yükümlülüklerini yerine getirmediğini, işleri
- · 2026/603 E. · 2026/1213 K.11.09.2026Davacı tarafın, sözleşmeye konu üretilecek ürün ile ilgili üretim başlangıcında defalarca talep edilmesine rağmen numune teslim etmediklerini, davacı tarafından davalı şirkete gönderilen 17 Kasım 2017 tarihli e-mailde de belirtildiği üzere, davalının ... firmas
- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi · 2024/905 E. · 2026/918 K.11.09.2026Davalı vekili: davacı tarafından, ... plakalı aracın, kaloriferi randımanlı çalışmadığı için oto tamir işi yapan müvekkilinin dükkanına getirildiğini, 2022 ilgili olarak yapılan tespit işleminde "araca sonradan takılan kablonun ince olması ve çektiği akımı kald
- · 2024/62 E. · 2026/519 K.23.07.2026Davacıların nüfus kayıt örneğinin UYAP ortamından çıkartılarak dosya içerisine eklenmesine karar verilmiştir. ... Ticaret Odasına müzekkere yazılarak; davalı şirketin ticaret sicilindeki adresleri, adres değişiklikleri, uğraşı konuları, işverenleri, ortakları,
- · 2022/2144 E. · 2026/1323 K.09.07.2026Davalı vekili, 08.02.2021 tarihli beyan dilekçesinde özetle; dava şartı olan arabuluculuk kanun yolunun tüketilmediğini, çünkü İstanbul 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2019/905 Esas, 2019/959 Karar sayılı kararı ile kesin olmak üzere İstanbul Arabuluculuk Bürosunun y
- · 2022/774 E. · 2026/560 K.02.07.2026Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; dava dilekçesinde belirtilen hususların tümünü reddettiklerini, davacı şirketin sistemi çalıştırarak müvekkil şirkete teslim etmediğini, taraflar arasında teslim ile ilgili hiçbir belge ve tutanak bulunmadığını, davacı t
- · 2021/635 E. · 2026/677 K.01.07.2026Davalı vekili cevap dilekçesi özetle ; Müvekkil şirketle davacı arasında arsa payı karşılığı inşaat yapmak üzere adi ortaklık anlaşması yapılmış olduğunu, bu anlaşmaya göre müvekkil şirketle dava dışı --- arasında kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldığını, bu
- · 2024/886 E. · 2026/600 K.24.06.2026Taraflar arasında yapılan sözleşme, sözleşme bedeli ve sözleşmeye konu makinenin davacıya teslim edildiği konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmayıp uyuşmazlığın taraflar arasındaki sözleşmenin niteliği, eser sözleşmesi mi satım sözleşmesi mi olduğu, davacı tarafça
- · 2024/191 E. · 2026/507 K.23.06.2026Davacı yanca ayıp ortaya çıktıktan sonra ayıp ihbarı yapıldığı, ancak ayıpların “açık ayıp” niteliğinde olduğu nazara alındığında, -eserin teslim tarihi tam olarak tespit edilememekle birlikte- teslimden hemen sonra ayıp ihbarının yapılmadığının anlaşıldığı, Sa
- · 2023/817 E. · 2026/540 K.19.06.2026Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili şirket ile davalı arasında müvekkili şirketin ... fabrikasında müvekkili şirketin depolama işlerinde kullanılmak üzere tam ve eksiksiz, anahtar teslim olmak kaydıyla 24.06.2020 tarihli ...Kurulumları Sözleşmesi
- · 2024/333 E. · 2026/738 K.19.06.2026Davalı vekili; öncelikle hak düşürücü süre ve zamanaşımı definde bulunduklarını, davacı tarafın eseri teslim alırken herhangi bir ihtirazı kayıtta bulunmadığını, TBK'nın 477/2.maddesinde, iş sahibinin, gizli ayıplar dışında gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunm
- · 2023/293 E. · 2026/487 K.18.06.2026Davalı .... vekili cevap dilekçesinde özetle; “.... kapsamındaki tüm zayıf ve kuvvetli akım tesisatı işinin malzemeli olarak anahtar teslimi götürü bedel esasına göre yapımı konusunda taraflar arasında 07.01.2015 tarihli sözleşmenin imzalandığını, sözleşmenin i