6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
TBK Madde 473 — 3. İşe başlama ve yürütme
Bu maddeye atıf yapan 523 karar
MADDE 473- Yüklenicinin işe zamanında başlamaması veya sözleşme hükümlerine aykırı olarak işi geciktirmesi ya da işsahibine yüklenemeyecek bir sebeple ortaya çıkan gecikme yüzünden bütün tahminlere göre yüklenicinin işi kararlaştırılan zamanda bitiremeyeceği açıkça anlaşılırsa, işsahibi teslim için belirlenen günü beklemek zorunda olmaksızın sözleşmeden dönebilir.
Meydana getirilmesi sırasında, eserin yüklenicinin kusuru yüzünden ayıplı veya sözleşmeye aykırı olarak meydana getirileceği açıkça görülüyorsa, işsahibi bunu önlemek üzere vereceği veya verdireceği uygun bir süre içinde yükleniciye, ayıbın veya aykırılığın giderilmesi; aksi takdirde hasar ve masrafları kendisine ait olmak üzere, onarımın veya işe devamın bir üçüncü kişiye verileceği konusunda ihtarda bulunabilir.
4. Ayıp sebebiyle sorumluluk
a. Ayıbın belirlenmesi
Bu maddeyi uygulayan kararlar
- · 2025/399 E. · 2026/815 K.19.10.2026Davalı tarafça incelemeye sunulan ..., ..., ... ve ... kodlu 13 adet ürünün üretim kaynaklı hatalardan dolayı ayıplı olduğu, ayıbın elle gözle muayene ile tespiti mümkün olduğundan açık ayıp olduğu, ayıplardan dolayı davalı tarafın zararının 20.368,70 TL olduğu
- · 2024/797 E. · 2026/813 K.19.10.2026Davalı vekili tarafından sunulan cevap dilekçesinde özetle; davacının müvekkilinin sözleşmeyi ihlal ettiğini iddia ederek 526.500 TL tazminat ve 275.000 TL gecikme cezası olmak üzere toplam 801.500,00 TL tutarında bir alacak talep ettiğini belirttiğini, tarafla
- · 2026/5 E. · 2026/118 K.23.09.2026Davacı şirketin taahhüt edilen şantiye kampının halen hazır olmadığı, yeterli personelin hâlâ müvekkil şirkete bildirilmediği, yeterli personel ve ekipmanın halen şantiye alanında olmadığı" belirtilerek bu eksikliklerin giderilmesinin istendiğini, davacının 387
- · 2021/386 E. · 2026/669 K.22.09.2026Taraflar arasında 30.09.2020 tarihinde ...'nin imzalandığını, davalı tarafın sözleşme kapsamındaki yazılım geliştirme ve teknik koordinasyon edimlerini üstlendiğini, sözleşmenin eser ve hizmet sözleşmesi niteliğinde olduğunu, davalının proje takvimine göre 1. fazı 12.12.2
- · 2024/530 E. · 2026/843 K.21.09.2026Davalı ile 23.06.2016 tarihinde .. ... sözleşmesinin imzalandığını, sözleşmeye göre asıl iş sahibinin,...; işverenin, ... A.Ş. ve yüklenicinin, ... Şti. ve işin yapıldığı yerin ... olduğunu, müvekkili şirketçe sözleşmeye göre yapılacak olan işin, türbin ve yard
- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 31. Hukuk Dairesi · 2025/1023 E. · 2026/820 K.17.09.2026Dava, eser sözleşmesi kapsamında düzenlenen faturaya dayanarak başlatılan icra takibine davalının itirazı üzerine açılan itirazın iptali isteğine ilişkindir. Mahkememizce görevlendirilen yazılım mühendisi..., SMMM bilirkişisi ... ve nitelikli hesaplamalar bili
- · 2022/738 E. · 2026/549 K.13.07.2026Davalı tarafa usulüne uygun dava dilekçesi tebliğ edilmiş ancak davaya cevap verilmemiştir. DELİLLER VE GEREKÇE: Taraflara usulüne uygun davetiyeler tebliğ edilmiş olup, ... 13. ATM'nin ...D.iş dosya UYAP sureti, davacı vekili tarafından içerisinde fotoğraf ve
- · 2022/774 E. · 2026/560 K.02.07.2026Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; dava dilekçesinde belirtilen hususların tümünü reddettiklerini, davacı şirketin sistemi çalıştırarak müvekkil şirkete teslim etmediğini, taraflar arasında teslim ile ilgili hiçbir belge ve tutanak bulunmadığını, davacı t
- · 2026/673 E. · 2026/740 K.24.06.2026Mahkemece, 06/04/2026 tarih ve 2026/62 D.İş Esas, 2026/71 Karar sayılı karar ile talebin, ihtiyati haciz kararı verilmesi istemine ilişkin olduğu, aynı konuda daha önce mahkemenin 2026/58 D.İş sayılı dosyasından da talep edilen ihtiyati haciz talebi reddedildiği g
- · 2023/293 E. · 2026/487 K.18.06.2026Davalı .... vekili cevap dilekçesinde özetle; “.... kapsamındaki tüm zayıf ve kuvvetli akım tesisatı işinin malzemeli olarak anahtar teslimi götürü bedel esasına göre yapımı konusunda taraflar arasında 07.01.2015 tarihli sözleşmenin imzalandığını, sözleşmenin i
- · 2026/494 E. · 2026/596 K.11.06.2026Davacı vekili, dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında Ankara 3. Noterliğinin 16/02/2018 tarih 04028 yevmiye nolu "Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" yapıldığını; sözleşmenin, ... parsel üzerinde toplam 11 adet
- · 2024/409 E. · 2026/546 K.09.06.2026Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; Müvekkil aleyhinde açılan davada ileri sürülen talep ve maddi vakıaların kabulü mümkün olmadığını, davacı tarafın müvekkil eczanesinde yapmış olduğu çalışmalar konusunda aradaki anlaşmaya göre hem ayıplı ifa hem de eksik
- · 2024/409 E. · 2026/546 K.09.06.2026Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; Müvekkil aleyhinde açılan davada ileri sürülen talep ve maddi vakıaların kabulü mümkün olmadığını, davacı tarafın müvekkil eczanesinde yapmış olduğu çalışmalar konusunda aradaki anlaşmaya göre hem ayıplı ifa hem de eksik
- · 2022/190 E. · 2026/399 K.08.06.2026Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; öncelikle dosyanın davaya bakmakla yetkili olan İstanbul (Çağlana )Asliye Ticaret Mahkemelerine tevdi edilmesini talep ettiği, müvekkilinin davacı aleyhine tespit ve alacak talepli olarak ... 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'
- · 2022/489 E. · 2026/698 K.03.06.2026Davalı tarafça sunulan uzman görüşünde, taraflar arasında bir yazılım lisans sözleşmesi bulunduğu, bu kapsamda ...'nin asli edim yükümlülüklerinin ... yazılımının teslim ve kurulumu, donanım tadariki, entegrasyon, canlı destek ve 3 yıllık (garanti süresi boyunc
- 3. Hukuk Dairesi · 2025/5949 E. · 2026/3478 K.03.06.2026Davalı Banka vekili; istinaf dilekçesindeki hususları tekrar ederek kredinin bağlı kredi olmadığını bu nedenle de müvekkili bankanın sorumlu tutulamayacağını belirterek Bölge Adliye Mahkemesi kararının kaldırılarak İlk Derece Mahkemesi kararının bozulmasına kar
- · 2023/776 E. · 2026/388 K.21.05.2026Taraflar arasında 27.01.2023 tarihinde ... ... ve ihale dokümanlarının hazırlanması (anlaşma tarihinden itibaren 30 gün içinde teslim edilmek üzere) işi ile ... ... ve ihale dokümanlarının hazırlanması (anlaşma tarihinden itibaren 10 gün içinde teslim edilmek üzere) işi i
- · 2021/517 E. · 2026/423 K.21.05.2026
- · 2022/1758 E. · 2026/674 K.13.05.2026Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; taraflar arasında 24.11.2016 tarihli ... imalatı yapım sözleşmesi imzalandığını, sözleşme süresinin 4 ay olarak belirlendiğini, 27 Kasımda imalat alanının tutanak ile davacı tarafa teslim edildiğini, 2017 yılı Nisan ayın
- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 31. Hukuk Dairesi · 2025/923 E. · 2026/524 K.13.05.2026Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; "Eser sözleşmesi; yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir (TBK m. 470; mülga BK m. 355). Eser sözleşmesinde yükleni