6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
TTK Madde 1141 — D) Taşıyanın, gemiyi denize, yola ve yüke elverişli bulundurma yükümlülüğü
Bu maddeye atıf yapan 79 karar
MADDE 1141- (1) Her türlü navlun sözleşmesinde taşıyan, geminin denize, yola ve yüke elverişli bir hâlde bulunmasını sağlamakla yükümlüdür.
(2) Taşıyan, yükle ilgili olanlara karşı geminin denize, yola veya yüke elverişli olmamasından doğan zararlardan sorumludur; meğerki, tedbirli bir taşıyanın harcamakla yükümlü olduğu dikkat ve özen gösterilmekle beraber, eksikliği yolculuğun başlangıcına kadar keşfe imkân bulunmamış olsun.
İKİNCİ AYIRIM
Yükleme ve Boşaltma
A) Yükleme
I- Demirleme yeri
Bu maddeyi uygulayan kararlar
- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi · 2023/1358 E. · 2026/893 K.30.04.2026Davalı .... Numaralı... Gemisi Donatanı/taşıyanı .... Şti vekili cevap dilekçesinde özetle; müvekkilinin geminin başlangıçtaki denize, yola ve yüke yani sefere elverişliliğine ilişkin yükümlülüğünü yerine getirdiğini, ... gemisi teknenin, umumi donatım, makine,
- İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi · 2024/197 E. · 2026/181 K.22.04.2026Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; taşımanın ... 94 konşimento şartları tahtında gerçekleştiğini, bahse konu taşıma şartları uyarınca malların teslim tarihten itibaren 1 yıl içinde dava açılmadığını, sigortalı taraf, müvekkili şirkete karşı çarterer konum
- İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi · 2023/234 E. · 2026/161 K.07.04.2026Davalı ... Ltd.'e izafeten ... ... Lojistik A.Ş. Vekili cevap dilekçesinde özetle; ... ... Lojistik A Ş. Singapur'da kurulu ... Ltd. şirketinin Türkiye'deki bazı işlerini yaptığını, bu çerçevede acentesi olduğunu, ne ... ... Lojistik A.Ş. ne de ... Ltd. hiçbir
- İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi · 2022/1572 E. · 2026/258 K.03.02.2026Davalı .... Şirketi vekili 02.12.2020 tarihli cevap dilekçesinde; konşimento ile davaya bakmaya yetkili ABD Mahkemeleri olduğu ve ABD Hukuku'nun taşımadan doğacak uyuşmazlıklara uygulanacağının hüküm altına alındığını, Mahkeme aksi kanaatte ise müvekkili şirket
- Hukuk Genel Kurulu · 2024/585 E. · 2026/40 K.28.01.2026Davalı ... vekili; müvekkili şirketin davalı ... Denizcilik ile imzaladığı 31.10.2013 tarihli zaman çarteri sözleşmesi uyarınca ... isimli geminin ticari yönetimini elde ettiğini, ancak geminin teknik yönetiminin ... Denizcilikte kaldığını, mürettebatın da gemi
- İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi · 2023/201 E. · 2025/695 K.08.10.2025Davalı ... ...'e izafeten acentesi ... A.Ş vekili cevap dilekçesinde özetle; ... ... Pte. Ltd'nin Singapur’da kurulu bir şirket olduğunu, konişmentodan görü
- İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi · 2024/37 E. · 2025/538 K.30.06.2025
- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi · 2022/657 E. · 2025/1080 K.19.06.2025Taraflar arasındaki asıl ve birleşen davaların ilk derece mahkemesince yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerle asıl davanın kabulüne, birleşen davanın reddine dair verilen karara karşı, asıl davada davalı- birleşen davada davacı vekili tarafından istinaf yolu
- İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi · 2021/2139 E. · 2025/1066 K.22.05.2025Davalılar ...'ya İzafeten ... A.Ş. ve ... Anonim Şirketi vekili 29.06.2020 tarihli cevap dilekçesiyle; Davaya konu taşımadan hasar gördüğü belirtilen emtianın taşındığı, konşimentonun 10. maddesinde yetkili mahkemenin Londra Mahkemeleri ve uygulanacak hukukun İ
- İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi · 2022/65 E. · 2025/329 K.30.04.2025Davalı ... ... karşı dava dilekçesinde ise özetle; mutabık kalınan yükün yarısından fazlasının gemiye yüklendiğini, müvekkili armatör ile gemideki vekili kaptanın yükteki nemin nereden kaynaklandığının anlaşılmasının ardından yüklemenin devam etmesi niyetinde o
- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi · 2022/1801 E. · 2025/683 K.24.04.2025Davalı ...'ya izafeten ... A.Ş vekili cevap dilekçesinde özetle; Aktif husumet itirazında bulunduklarını, müvekkili şirketin acentesi olduğu dava dışı ... tarafından düzenlenen ve davacının davasına dayanak olan ...,..., ..., ... ve ... numaralı konişmento hükü
- İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi · 2022/466 E. · 2025/161 K.19.03.2025Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; taraflar arasında ... numaralı konşimento düzenlendiğini ve konşimento konusu konteynerlerin ... IMO numaralı ... isimli gemi ile taşınmak üzere Türkiye/Gemlik Limanı’nda yüklendiğini, yükün alıcısının davacının taşıma k
- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi · 2022/1201 E. · 2025/182 K.06.02.2025Davalı ...'e, ... (Imo: ...) isimli geminin donatan'ı (...) fiili nakliyeci sıfatıyla tüzel kişilik olarak dava açıldığını, müvekkil sigortalısına emtiaların, sigortalı tesisinde tahliyesi esnasında emtiaların hasara uğradığı tespit edildiğini ve firma yetkilil
- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi · 2021/1204 E. · 2024/2005 K.31.12.2024Mahkemece; dosyada mevcut ... numaralı 18/06/2013 tanzim tarihli ... Sigorta Poliçesine göre sigortalı ... Şirketine ait emtianın nakliye rizikolarına karşı davacı tarafından sigorta teminatı altına alındığı, davacının,geçerli bir sigorta sözleşmesine dayanarak ek
- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi · 2021/1475 E. · 2024/1670 K.21.11.2024İlk Derece Mahkemesince yapılan yargılama sonucunda; "...Mahkememizce aldırılan bilirkişi raporunda özetle; Dava konusu taşımada eşyanın konteynere yüklenmesi, istiflenmesi ve sabitlenmesi işlemlerinin davalı yükleten/taşıtan tarafından yapıldığı, eşyanın konteynerde hareket ed
- 11. Hukuk Dairesi · 2024/3585 E. · 2024/7781 K.06.11.2024İlk Derece Mahkemesince davaya konu geminin yükleme durumu itibarıyla yolculuğun başında yola elverişli olmaması sebebiyle battığı sonucuna varıldığı, 6102 sayılı Kanun'un 1141 inci maddesi uyarınca taşıyanın, geminin denize, yola ve yüke elverişli halde bulunmasını sağlamakla
- İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi · 2024/1556 E. · 2024/1907 K.24.10.2024Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; Dosyada ibraname ve temliknamenin bulunmadığını, TBK m. 183'de düzenlenen alacağın devrine ilişkin koşulların sağlanıp sağlamadığının tetkik edilemediğini, 100 çuval için sovtaj belgesi ve 37 çuval için imha tutanağının
- İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi · 2024/1276 E. · 2024/1833 K.17.10.2024Davalı vekili cevap dilekçesinde;süre uzatım talep dilekçelerinde bildirdikleri ilk itirazlardan olan hak düşürücü süre, zamanaşımı, yetki, görev, arabuluculuk, husumet itirazında bulunduklarını ve itirazlarını tekrar ettiklerini, davacının müvekkili şirket ile
- İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi · 2022/57 E. · 2024/337 K.18.09.2024Davalı ... Ltd vekili cevap dilekçesinde özetle; Müvekkilinin davacının sigortalısı davadışı ... A.Ş.'ne ait emtianın Türkiye / Hollanda uluslararası nakliye hizmetini üstlendiğini, emtia yüklü olan ... ... nolu konteynerin ... limanından iki nolu davalının mal
- İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi · 2021/1035 E. · 2024/1507 K.12.09.2024Davalı ... ’ya İzatefeten ... A.Ş vekilinin 29.06.2020 tarihli cevap dilekçesiyle; konşimentoda 10. maddede Londra Mahkemelerinin yetkili kılındığı, davanın yabancı mahkemede görülmesi gerektiğini, kırkambar taşıması olan konteynır taşımasında yapıldığını, navl