6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
TBK Madde 486 — V. Yüklenicinin ölümü veya yeteneğini kaybetmesi
Bu maddeye atıf yapan 564 karar
MADDE 486- Yüklenicinin kişisel özellikleri göz önünde tutularak yapılmış olan sözleşme, onun ölümü veya kusuru olmaksızın eseri tamamlama yeteneğini kaybetmesi durumunda kendiliğinden sona erer. Bu durumda işsahibi, eserin tamamlanan kısmından yararlanabilecek ise, onu kabul etmek ve karşılığını vermekle yükümlüdür.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yayım Sözleşmesi
A. Tanımı
Bu maddeyi uygulayan kararlar
- Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi · 2026/505 E. · 2026/582 K. 14.05.2026Davacı vekili, istinaf dilekçesinde özetle; dava konusu uyuşmazlığın taraflar arasındaki sözleşmeden kaynaklandığını, tedbir talebinin de sözleşmede geçen taşınmazlarla ilgili olduğ
- Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi · 2024/920 E. · 2026/375 K. 12.03.2026Davalı vekili istinaf dilekçesinde özetle; iş götürü bedel olmayıp iş bedelinin m3 birim üzerinden belirlendiğini, mahkemece yapılan işlerin ilave iş kapsamında olmadığının değerlendirmesinin hatalı olduğunu, sözleşme bedelinin .. TL+KDV olduğunu, davacının söz
- Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi · 2024/601 E. · 2026/90 K. 29.01.2026Davacı- birleşen dosya davalı vekili istinaf dilekçesinde özetle; Tespit edilen zarar miktarının eksik olduğunu, asıl ve ek raporda eksik ve ayıplı işlerin maliyetine yönelik tespitlerin eksik, hatalı, çelişik olduğunu, belgeye dayalı itirazlarının dikkate alın
- Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi · 2024/454 E. · 2025/1725 K. 29.12.2025Davacı .. .. Hizmet Taahhüt Temizlik İnşaat Turizm Taşımacılık Otomasyon Gıda ve Day. .. .. Ltd. Şti. vekili istinaf dilekçesinde özetle; TBK m. 90 gereğince sözleşmede işe başlama tarihi belirtilmemişse işe başlama tarihinin sözleşme ta
- Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi · 2024/282 E. · 2025/1636 K. 10.12.2025Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle; Olayda eser sözleşmesinin feshine ilişkin hükümlerin uygulanması gerektiğini, hatalı değerlendirme yapıldığını, müvekkilinin temerrüt halinin bulunmadığını, davalının kusurlu olduğunu, müvekkilinin gecikmesinin bulunma
- Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi · 2024/257 E. · 2025/1598 K. 09.12.2025Davalı .. Yapı A.Ş. vekili istinaf dilekçesinde özetle; müvekkili şirketin cevap dilekçesinde davacının sözleşme kapsamındaki edimlerini eksik ve süresinde yerine getirmediğin
- Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi · 2024/57 E. · 2025/1449 K. 07.11.2025Davalı vekili istinaf dilekçesinde özetle; Dava konusu taşınmazlara ilişkin resmi senetlerin incelendiğinde, devir tarihi itibari ile kat karşılığı inşaat sözleşmesine ilişkin şerh bulunduğunu, davacı tarafın daha sonra şerhlerin terkin edilmesini sağladığını,
- İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi · 2021/313 E. · 2025/794 K. 05.11.2025Davacı ile davalı arasında ... 106 parsel 15053 ada, Maltepe/İstanbul adresinde olan ... projesine ait asansörlerin temin ve tesis sözleşmesinin imzalandığını, 11.12.2018 tarihli sözleşmenin 1 ve 2 nolu maddeleri ek protokol ile revize edildiği, ... İşi Projesi
- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 31. Hukuk Dairesi · 2024/983 E. · 2025/894 K. 16.10.2025Davacı alt yüklenicinin hak edişlerinden kesintiler yapıldığı konusunda, taraflar arasında uyuşmazlık yoktur. Uyuşmazlık, kesinti yapılan kalemlerden davacının mı davalının mı sorumlu olduğu ve miktarı ile dava tarihi itibariyle davacının davalıdan alacağı olup
- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi · 2025/484 E. · 2025/967 K. 25.09.2025Davalı vekili; ana dosyadaki davanın kesin hakediş ve kesin hesap mahiyetinde dava olup, bu davada ödeme defi veya tenkis içeriğinde ileri sürülen savunma konusu vakıalar varken aynı vakıalar dayanak edilerek ayrı bir dava açılmasında hukuki yarar bulunmadığını
- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 53. Hukuk Dairesi · 2025/811 E. · 2025/694 K. 16.07.2025Davacı tarafça yapılan istinaf yargılama giderlerinin üzerinde BIRAKILMASINA, 4-İstinaf incelemesi sırasında duruşma açılmadığından vekâlet ücreti takdirine YER OLMADIĞINA, Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda, HMK'nın 362/1-a maddesi gereğince KESİN olma
- İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi · 2025/352 E. · 2025/534 K. 26.06.2025Davacı sigorta şirketi de iş bu rücu davasında sigortalısının hukukuna tabidir. Bu nedenle taraflar arasındaki uyuşmazlık TBK'nun 470 ve devamı maddelerinde düzenlenen eser sözleşmesi hükümlerine göre çözümlenmelidir. Nitekim İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kar
- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 31. Hukuk Dairesi · 2025/401 E. · 2025/528 K. 03.06.2025Davalı vekili tarafından verilen davaya cevap dilekçesinde özetle; Görev itirazında bulunduklarını belirterek, müvekkili ile davacı arasında işçi-işveren ilişkisi dışında bir ilişkinin bulunmadığını, davacı ve davacı ile birlikte işe alınan çalışanların yanlış
- İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesi · 2023/727 E. · 2025/359 K. 14.05.2025Davalı adına şirket yetkilisi tarafından sunulan cevap dilekçesinde özetle; inanç sözleşmesiyle davacı şirkete pay devrinin borçlanıldığını, dava konusu edilen taşınmaz üzerindeki payının-----olduğunu, inşaatın tamamlanma seviyesinin %85'e gelmesinden sonra ken
- Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi · 2023/761 E. · 2025/453 K. 14.05.2025Dava, taraflar arasındaki tabela yapım ve montajına dair eser sözleşmesinden kaynaklı olarak ayıp oranında bedel indirimi yapılması talebine ilişkindir. Eser sözleşmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun ise 470-486. maddelerinde düzenlenmiş olup, “İş sahibi
- İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesi · 2020/362 E. · 2025/360 K. 30.04.2025Davalı vekilinin cevap dilekçesinde özetle: Konkordato sürecinde bulunan davacı şirketin böyle bir alacağının bulunmadığını, fatura düzenlemeden evvel müvekkili şirketten sözlü/yazılı hiçbir alacak talebinin dahi bulunmadığını, gerçeğe aykırı şekilde davranarak
- Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi · 2023/394 E. · 2025/474 K. 25.04.2025İlk Derece Mahkemesince, davacı şirketin TTK'nın hükümlerine göre basiretli iş adamı gibi davranma zorunluluğu bulunduğu, yeni ihaleye girerken şartlarını okuyup kabul ettiği sözleşmenin daha sonra fiili imkansızlık nedeniyle yerine getiremeyeceğine ilişkin sava dayanarak işbu
- 11. Hukuk Dairesi · 2024/3623 E. · 2025/2126 K. 26.03.2025Davalı ... İnşaat Uluslararası Nakliyat San. Tic. A.Ş vekili cevap dilekçesinde; müvekkili ile TCDD işletmesi arasında imzalanan sözleşme kapsamında inşa edilen iki adet feribottan ... isimli feribotun davacıya teslim edildiğini, ... feribotun ise müvekkili ale
- Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi · 2025/199 E. · 2025/260 K. 05.03.2025Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle;mahkemenin .. tarihli ara kararında, gerekli ihtiyati tedbir şartlarının mevcut olmadığı gerekçesi ile ihtiyati tedbir talebini reddettiğini, 6100 sayılı kanunun 389. maddesinde “Mevcut durumda meydana gelebilecek bir d
- Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi · 2025/125 E. · 2025/216 K. 27.02.2025Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle; Delil tespiti dosyasında yapılan keşif ve düzenlenen bilirkişi raporu ile davacının zararının sabit olduğunu, yaklaşık ispatın bulunmadığı gerekçesiyle talebin reddinin hatalı olduğunu, kararın kaldırılarak ihtiyati ha