İlk Derece Mahkemesi 2026/2226 E. 2026/244 K.

T.C. İSTANBUL 26. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/2226 Esas KARAR NO : 2026/244

DAVA : Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) DAVA TARİHİ : 20/10/2026 KARAR TARİHİ : 23/10/2026

Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekilinin dava dilekçesini özetle; Müvekkili şirket ile davalı şirket arasında, İstanbul ili Başakşehir ilçesinde yer alan...ada...parsel ve... ada ...parsel üzerindeki "...Butik Projesi" kapsamında kenet çatı işlerinin yapılması hususunda anlaşma sağlandığını, ancak davalının sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirmediğini savunarak ayıplı imalat, yansıyan zararlar ve gecikme cezası alacaklarının tahsilini talep etmiştir. Davalı şirketin işi eksik ve ayıplı şekilde ikmal ettiğini; saha genelinde yapılan incelemelerde kenet birleşimlerinin uygun kapatılmadığını, sac birleşimlerinde açıklıklar bulunduğunu, oluk ve kaynak detaylarının tamamlanmadığını, çatı altı buhar dengeleyici katmanların eksik bırakıldığını ve çatı-duvar birleşimlerinde yalıtım sürekliliğinin sağlanmadığını ileri sürmüştür. Bu kusurlar nedeniyle yağış sularının yapı içerisine sızdığını; konut ve villa iç mekanlarında, özellikle asansör sistemlerinde ağır hasarlar meydana geldiğini belirterek hasar gören asansör ekipmanlarının onarımı için Kone Asansör firmasına 400.127,79 TL ödeme yapıldığını beyan etmiştir. Ayrıca, sözleşmenin 5. maddesi uyarınca işin süresinde ve eksiksiz teslim edilmemesi sebebiyle gecikilen her gün için 1.200 TL gecikme cezası kararlaştırıldığını, projenin henüz usulüne uygun teslim edilmediğini iddia ederek asansör zararının, eksik-ayıplı işler bedelinin ve gecikme cezasının karşı taraftan tahsiline karar verilmesini, davamızın İstanbul ... Asliye Ticaret Mahkemesi... E. Sayılı dosya ile birleştirilmesine, haklı davanın kabulüne, davalının eksik ve ayıplı işlerine ilişkin şimdilik 100.000,00 TL'nin teslim edilmiş olması gereken 13.05.2024 itibariyle avans faizi uygulanarak davalıdan alınarak müvekkil şirkete ödenmesine, davalının eksik ve ayıplı işleri nedeniyle müvekkilin uğradığı zararlara ilişkin şimdilik 40.000,00 TL'nin 13.05.2024 tarihi itibariyle avans faizi uygulanarak davalıdan alınarak müvekkili şirkete ödenmesine, sözleşme gereği 10.000,00 TL gecikme cezası(iş gecikme bedeli) 13.05.2026 tarihi itibariyle avans faizi uygulanarak davalıdan alınarak müvekkil şirkete ödenmesine, yargılma gideri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak istemine ilişkindir. Mahkememizde görülmekte olan iş bu dava dosyası ile İstanbul 21. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2026/1735 Esasa sayılı dosyada tarafların aynı olduğu, dosyalar arasında bağlantı bulunduğu, toparlanacak delillerin benzerlik arz edişi ve biri hakkında verilecek hükmün diğerini etkileyecek nitelikte olduğu, bu davaların birlikte görülmelerinin usul ekonomisi ilkesi zorunlu olduğu ve davalar arasında hukuki ve fiili bağlantı bulunduğu değerlendirildiğinden, Mahkememiz dosyasının İstanbul 21. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2026/1735 Esas sayılı dosyası ile birleştirilmesine dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere: 1-Mahkememizin iş bu dava dosyasının HMK 166/1 ve HMK 166/4 maddeleri uyarınca aralarındaki hukuki ve fiili bağlantı nedeni ile İstanbul 21. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2026/1735 Esas sayılı dava dosyası ile BİRLEŞTİRİLMESİNE, 2-Yargılamanın bundan sonra İstanbul 21. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2026/1735 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülmesine, 3-Harç, masraf, vekalet ücreti hususunun esas hükümle birlikte değerlendirilmesine, 4-Mahkememiz esasının bu şekilde KAPATILMASINA, Dair, dosya üzerinden esas hükümle birlikte kanun yolu açık olmak üzere karar verildi. 23/10/2026

Katip e-imzalıdır

Hakim e-imzalıdır