Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi 2023/67 E. 2025/21 K.

T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 27. HUKUK DAİRESİ T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 27. HUKUK DAİRESİ T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A K A R A R BAŞKAN : ... (...) ÜYE : ... (...) ÜYE : ... (...) KATİP : ... (...) İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TARİHİ : 14/06/2022 NUMARASI : ... DAVANIN KONUSU : Cezai şart - Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) KARAR TARİHİ : 15/01/2025 KARAR YAZIM TARİHİ : 15/01/2025 Eser sözleşmesinden kaynaklanan cezai şart ve tazminat talepli davada mahkemece davanın reddine dair verilen karara karşı süresi içinde davacı vekilince istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine yapılan incelemede; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Dairemizce incelenmesine gerek görüldüğünden: 1-) Davacısı .... Şirketi, davalısı S.S. ... .. olduğu bildirilen Ankara Batı 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/327 esas sayılı dava dosya aslının, 2-) Davacı kooperatife karşı arsa sahiplerince açıldığı bildirilen; a-) Ankara Batı 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/132 E. - 2018/69 K. sayılı dava dosya aslının, b-) Ankara Batı 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/129 E. - 2017/312 K. sayılı dava dosya aslının, c-) Ankara Batı 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/210 E. sayılı dava dosya aslının, 3-) Davacı ... genel kurulunun taraflar arasında akdedilen sözleşme gereğince işin teslimi gereken tarihi 08.05.2016 tarihine ötelemek suretiyle yükleniciye süre uzatımı verdiği iddia edilmekle buna ilişkin genel kurul kararının ve eklerinin Celbi ile Dairemize gönderilmesi için dosyanın kararı veren ilk derece mahkemesine geri çevrilmesine karar verilmiştir. HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle; Yukarıda belirtilen eksikliklerin tamamlanarak dosyanın istinaf incelemesi yapılmak üzere Dairemize gönderilmesi için ilk derece mahkemesine geri çevrilmesine, HMK 352. madde gereğince dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 15.01.2025 tarihinde oy birliği ile karar verildi. Başkan ... e-imzalıdır Üye ... e-imzalıdır Üye ... e-imzalıdır Katip ... e-imzalıdır e-imzalıdır e-imzalıdır e-imzalıdır e-imzalıdır